Nom et adresse de l’organisme acheteur : Ville de Soyaux 235, avenue du Général de Gaulle - CS 92515 SOYAUX - 16025 ANGOULEME Cedex - Tél. 05 45 97 83 50 Télécopie. 05 45 97 83 07.
Nom et téléphone de la personne donnant des informations complémentaires:
Jean Paul Bossard. Tel.06.87.23.52.93.- 05.45.97.83.08 Mail : jean-paul.bossard@mairie-soyaux.fr
Objet du marché : Marché de travaux - Travaux de voirie – Revêtement en enrobé - Réfections du revêtement en enrobé et conduites d’eaux pluviales et usées.
Type de procédure : Procédure adaptée passé selon l’article 28 du CMP.
Marché avec 02 lots.
Lot 01 Aire de loisirs des Brandes
Lot 02 : Ecole Paul Eluard
Variantes : non
Critère de jugement des offres :
Le prix 40%
Valeur technique de l’Offre : 30%
Délai d’exécution : 30%
Modalité d’obtention du dossier : Les dossiers sont à demander par télécopie au 05.45.97.83.07.
Les dossiers peuvent être retirés au PAD ZI de la Croix Blanche, 12, route du Peux, ou transmis par courrier.
Modalité de remise des offres : Les conditions de remise et de transmission des offres sont décrites dans le règlement de la consultation.
Modalité de financement : Ville de Soyaux
Modalité de recours : Seul le tribunal administratif de Poitiers -15 rue de Blossac – 86000 POITIERS - est compétent pour la résolution des litiges et recours.
Date d’envoi à la publication : le 17 avril 2012
Date de remise des offres : le 09 Mai 2012 à 12 heures.
